Распоряжение ОАО РЖД от 30.04.2014 N 1116р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г. N 1116р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ К ПЕРЕВОЗКАМ
В целях формирования единых подходов при выполнении работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2014 г. прилагаемую примерную форму договора на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам.
2. Начальникам дирекций инфраструктуры при заключении договоров использовать прилагаемую примерную форму договора.
Вице-президент ОАО «РЖД»
А.В.Целько
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от 30 апреля 2014 г. N 1116р
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ К ПЕРЕВОЗКАМ
г. Москва «___» _________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________
(должность)
_______________________________________ — филиала ОАО «РЖД» ____________________,
(наименование структурного подразделения) (Ф.И.О. — полностью)
действующего на основании ______________________________________________________,
(указывается прописью дата и N __ доверенности)
с одной стороны, и _________________________________ «_________________________»,
(указывается полностью организационно-правовая форма
юридического лица и название юридического лица,
соответствующие его уставу)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,
(должность, Ф.И.О. — полностью)
действующего на основании ______________________________________________________,
(указывается документ, уполномочивающий лицо на
заключение настоящего Договора, например:
устав, доверенность от __ ______ __ N ___)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства, на основании письменной заявки Заказчика на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам (далее — Заявка), составленной по форме приложения N 1 к настоящему Договору, выполнить работы по подготовке порожних грузовых вагонов к перевозкам в объеме ТР-1 (далее — ТР-1), принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее — грузовые вагоны) в эксплуатационных вагонных депо дирекций инфраструктуры — структурных подразделениях Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» (далее — ВЧДЭ), указанных в Перечне эксплуатационных вагонных депо Подрядчика (приложение N 2), в соответствии с требованиями «Руководящий документ. Подготовка грузовых вагонов к перевозкам РД 32 ЦВ 094-2010 (ТР-1)», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2010 года N 2231р.
1.2. Отцепка грузовых вагонов в ТР-1 осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации, утвержденной на пятидесятом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 21 — 22 мая 2009 года N 50.
1.3. ТР-1 включает в себя выполнение работ в целях приведения грузовых вагонов в технически исправное состояние с переводом в нерабочий парк, согласно Перечня неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению в ТР-1 (приложение N 3).
1.4. Подрядчик гарантирует наличие в ВЧДЭ Подрядчика собственного оборотного запаса запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ТР-1 грузовых вагонов.
1.5. В случае обнаружения Подрядчиком на цистернах неисправностей котла, запорно-предохранительных механизмов или рамы, требующих проведения сварочных работ, Заказчик организует подготовку данных цистерн на промывочно-пропарочной станции (далее — ППС), при этом Заказчик самостоятельно и за свой счет оформляет перевозочные документы и направляет цистерны на ППС и обратно на железнодорожную станцию, примыкающую к ВЧДЭ, выполняющему ТР-1 грузовых вагонов.
Подрядчик имеет право отказать в проведении ТР-1 грузовых вагонов в случае неисполнения Заказчиком указанной обязанности.
1.6. Работы по ТР-1 выполняются в отношении грузовых вагонов по конструкции, сроку службы, периоду проведения плановых видов ремонта и техническому состоянию, удовлетворяющих всем требованиям нормативно-технической документации.
1.7. Заказчик гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора он имеет и будет иметь на протяжении всего срока действия настоящего Договора, все необходимые и надлежащим образом оформленные полномочия, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, позволяющие заключить настоящий Договор на условиях, предусмотренных в нем, осуществлять права и обязанности по настоящему Договору в отношении грузовых вагонов собственности третьих лиц.
Заказчик также гарантирует отсутствие ограничений своих полномочий по настоящему Договору со стороны третьих лиц и осуществление своих прав и обязанностей по настоящему Договору в соответствии с имеющимися полномочиями и принимает на себя риски превышения или отсутствия своих полномочий. В случае отсутствия или превышения своих полномочий Заказчик обязуется возместить все расходы и убытки Подрядчика, возникшие в связи с этим.
В случае предъявления к Подрядчику каких-либо требований со стороны третьих лиц или причинения Подрядчику убытков и возникновения расходов Подрядчика в связи с несоблюдением Заказчиком указанных гарантий и требований, Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать предъявленные требования и возместить расходы и убытки Подрядчика в полном объеме.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ по проведению ТР-1 одного грузового вагона (в том числе стоимость необходимых запасных частей и материалов) составляет — ___ (________) рублей ___ копеек, кроме того НДС (18%) — ___ (_______) рублей ___ копеек. Итого общая стоимость работ по проведению ТР-1 одного грузового вагона составляет — ___ (________) рублей __ копеек, без учета ставки сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования.
Ставка сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования ВЧДЭ включается в акт выполненных работ отдельной строкой с учетом НДС по ставке 18%, согласно приложению N 4 к настоящему Договору.
2.2. Оплата работ по проведению ТР-1 грузовых вагонов по настоящему Договору
производится Заказчиком на счет(а) ___________________________________________
(указывается наименование структурного подразделения
либо структурных подразделений Центральной дирекции
инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» — в случае
заключения централизованного договора)
(далее — СП ЦДИ), перечисленных в приложении N 5 к настоящему Договору, в
следующем порядке:
2.2.1. Заказчик ежемесячно производит перечисление авансовых платежей на расчетные счета СП ЦДИ, в размере 100% (сто процентов) фактической стоимости месячного объема работ по проведению ТР-1 грузовых вагонов в предыдущем месяце на основании счета Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления, но не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу проведения ТР-1 грузовых вагонов, при этом счет на оплату должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу проведения ТР-1 грузовых вагонов.
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, он предоставляет Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж.
ВЧДЭ Подрядчика приступает к проведению ТР-1 грузовых вагонов Заказчика при условии поступления авансовых платежей на расчетный(е) счет(а) СП ЦДИ.
2.2.2. Первый авансовый платеж выплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора на основании счета, выставленного Подрядчиком исходя из средней стоимости проведения ТР-1 одного грузового вагона в размере — ____ (________) рублей ____ копеек, кроме того НДС (18%) — ____ (_________) рублей ___ копеек и рассчитанного Подрядчиком месячного объема работ по ТР-1 грузовых вагонов. Итого средняя стоимость работ по ТР-1 одного грузового вагона для расчета первого авансового платежа составляет — ___ (________) рублей __ копеек.
2.2.3. Окончательный расчет за фактически выполненный объем работ по ТР-1 грузовых вагонов производится Заказчиком с учетом выплаченного аванса после подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) по форме приложения N 6 к настоящему Договору на основании счета-фактуры Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком указанных документов.
2.3. В случае если фактическая стоимость произведенных Подрядчиком в отчетном месяце работ по выполнению ТР-1 грузовых вагонов не превысит произведенный Заказчиком авансовый платеж, то остаток суммы авансового платежа засчитывается Сторонами в счет будущих авансовых платежей Заказчика по настоящему Договору.
Под отчетным месяцем в рамках настоящего Договора понимается календарный месяц, за который производится сдача-приемка проведенного ТР-1 грузовых вагонов Заказчика.
2.4. В случае несогласия с выставленным счетом, счетом-фактурой, полностью, или частично, Заказчик обязан мотивированно сообщить об этом в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов. В данном случае Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков и порядка их устранения.
2.5. Документы, необходимые для осуществления платежей по настоящему Договору, могут передаваться посредством факсимильной и электронной связи с последующим направлением оригиналов или с помощью системы электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты оформления.
2.6. В случае изменения стоимости выполнения работ по ТР-1 грузовых вагонов и связанных с ним услуг Подрядчик направляет Заказчику уведомление с указанием новой стоимости работ/услуг не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты изменения стоимости.
Согласование изменения цен на работы/услуги Подрядчика, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об изменении цен, по истечении которых в адрес Подрядчика должно быть направлено информационное письмо Заказчика о согласии или несогласии с изменением стоимости работ/услуг Подрядчика.
В случае согласия Заказчика с новой стоимостью работ/услуг Подрядчика, Сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
В случае письменного отказа Заказчика от выполнения работ по новым ценам, настоящий Договор подлежит расторжению с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, при этом Стороны подписывают акт сверки расчетов и проводят взаимные расчеты.
2.7. Все счета, в том числе по авансовым платежам, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки оформляются и подписываются со стороны Подрядчика уполномоченными лицами структурных подразделений дирекций, в ВЧДЭ которых производились работы по ТР-1 грузовых вагонов Заказчика.
2.8. Стороны ежемесячно (по согласованию) подписывают двусторонние акты сверки расчетов по форме, предложенной Подрядчиком.
3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
3.1. Заявка Заказчика на выполнение работ по ТР-1 грузовых вагонов предоставляется в ВЧДЭ Подрядчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения ТР-1.
Заявка направляется в ВЧДЭ Подрядчика посредством факсимильной или электронной связи позволяющей идентифицировать факт ее отправления Заказчиком и получения Подрядчиком с дальнейшим направлением оригинала по почте.
3.2. Отцепка грузовых вагонов в ТР-1 оформляется Подрядчиком уведомлением формы ВУ-23М (или ВУ-23 ЭТД). Выпуск грузовых вагонов из ТР-1 оформляется уведомлением по форме ВУ-36М (или ВУ-36 ЭТД), в котором указывается факт произведенного ТР-1, место, время, дата постановки в ТР-1 и выпуска из ремонта грузового вагона.
На каждый отремонтированный грузовой вагон Подрядчик своевременно передает сообщения 1353 и 1354 с кодом «3» в Главный вычислительный центр — филиал ОАО «РЖД» (далее — ГВЦ).
Подрядчик несет ответственность за достоверность передаваемой в ГВЦ информации, связанной с отцепкой, ремонтом и выпуском из ТР-1 грузовых вагонов. При этом ввод недостоверной информации в ГВЦ не может служить причиной для отказа от оплаты за выполненный ТР-1 грузовых вагонов. В случае выявления факта ввода в ГВЦ не достоверной информации Подрядчик производит ее корректировку.
3.3. Заделку конструктивных зазоров между крышкой люков и рамой люковых полувагонов при их подготовке под погрузку выполняет Заказчик.
3.4. Сдача-приемка выполненных объемов работ по ТР-1 грузовых вагонов в рамках настоящего Договора производится ежемесячно путем оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) с обязательным приложением Перечня вагонов, в отношении которых выполнены работы по ТР-1 по форме приложения N 7 к настоящему Договору.
Предоставление дополнительных документов настоящим Договором не предусмотрено.
3.5. Подрядчик в срок до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет, подписывает и направляет Заказчику в двух экземплярах документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Договора.
3.6. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения обязан подписать акт выполненных работ (оказанных услуг) и направить его второй экземпляр в адрес Подрядчика, либо представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. В этом случае Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков и порядка их устранения.
3.7. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ по ТР-1 грузовых вагонов.
3.8. Подрядчик в течение срока действия настоящего Договора вправе представить Заказчику дополнительный акт выполненных работ (оказанных услуг) с предоставлением документов согласно пункту 3.4 настоящего Договора на отремонтированные, но не предъявленные к оплате грузовые вагоны. При этом дата оформления дополнительного акта выполненных работ (оказанных услуг) и счета-фактуры должны соответствовать фактической дате окончания соответствующих работ.
3.9. Подрядчик имеет право отказать Заказчику в выполнении работ по ТР-1 грузовых вагонов, если объем работ на грузовом вагоне не соответствует Перечню неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению в ТР-1 и технологическому процессу конкретного участка текущего отцепочного ремонта.
3.10. Продолжительность нахождения 1 (одного) грузового вагона Заказчика в ТР-1 не должна превышать 48 (сорок восемь) часов, без учета времени на передислокацию грузового вагона по территории ВЧДЭ, начиная с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками прибытия грузового вагона на станцию примыкания к ВЧДЭ, в котором производится ТР-1 грузовых вагонов.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы по ТР-1 грузовых вагонов, с оформлением необходимых документов и обеспечить качество проведения ТР-1 в соответствии с требованиями «Руководящий документ. Подготовка грузовых вагонов к перевозкам РД 32 ЦВ 094-2010 (ТР-1)», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2010 года N 2231р.
4.1.2. Производить ТР-1 грузовых вагонов в срок, установленный в пункте 3.10 настоящего Договора.
4.1.3. Составлять, подписывать и направлять Заказчику документы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Договора.
4.1.4. Представить гарантию на фактически проведенные Подрядчиком работы по устранению неисправностей в соответствии с требованиями «Руководящий документ. Подготовка грузовых вагонов к перевозкам РД 32 ЦВ 094-2010 (ТР-1)», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2010 года N 2231р, по которым грузовой вагон был отцеплен в ТР-1 до момента выгрузки, при соблюдении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года N 286.
4.1.5. В случае отцепки грузовых вагонов по неисправностям, устраненным при предыдущем ТР-1, возникшим в процессе дальнейшей эксплуатации грузовых вагонов в течение гарантийного срока, предоставленного Подрядчиком, грузовые вагоны направляются для устранения неисправности в ближайшее ВЧДЭ. Работы по устранению неисправностей в период гарантийного срока, предоставленного Подрядчиком, выполняются Подрядчиком без выставления счета Заказчику при условии предъявления им подтверждающих документов об оплате предыдущего ТР-1 грузовых вагонов.
4.2. Подрядчик вправе, с предварительным уведомлением Заказчика, приостановить выполнение взятых на себя обязательств по проведению ТР-1 грузовых вагонов, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком условий, изложенных в пункте 2.2 настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществлять оплату выполненных работ по ТР-1 грузовых вагонов в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего Договора.
4.3.2. По запросу Подрядчика обеспечивать полноту и достоверность информации о номерах, типах, моделях, годах постройки, выполненных плановых ремонтах грузовых вагонов.
4.3.3. Предоставить Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев Заказчика, включая конечных бенефициаров, и в исполнительных органах Заказчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Заказчиком указанной информации Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 настоящего Договора.
4.3.4. Установленным порядком производить регистрацию признака аренды в базе АБД ПВ ГВЦ грузовых вагонов, арендованных Заказчиком.
4.3.5. В трехдневный срок с даты подписания Сторонами настоящего Договора представить Подрядчику перечень должностных лиц Заказчика (ФИО, контактный телефон, должность, электронный почтовый адрес), уполномоченных совершать от имени Заказчика действия по исполнению настоящего Договора.
4.3.6. В трехдневный срок с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику доверенность на представителя, уполномоченного на подписание документов, связанных с исполнением настоящего Договора (гарантийных писем, актов выполненных работ (оказанных услуг) и т.д.).
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты ТР-1 грузовых вагонов, предусмотренных пунктом 2.2 по настоящему Договору, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования уплачивает пеню в размере 0,07% от денежной суммы, подлежащей оплате, за каждые сутки просрочки.
5.3. Уплата виновной Стороной штрафных санкций не освобождает ее от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения и направления ответа на претензию — 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения.
Претензии по качеству выполнения работ в рамках настоящего Договора направляются в адрес СП ЦДИ, на территории которой выполнялся ТР-1 грузовых вагонов.
7.3.(а) В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд по месту нахождения истца.
7.3.(б) В случае, если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора разрешаются в Постоянно действующем Третейском суде ЗАО «Ассоциация Профессиональной Правовой Помощи» в соответствии с Положением и Регламентом Постоянно действующего Третейского суда. Местонахождение Постоянно действующего Третейского суда ЗАО «Ассоциация Профессиональной Правовой Помощи»: 125167, г. Москва, ул. Степана Супруна, д. 4/10, офис 147, телефоны: 613-87-23, 613-61-27″.
———————————
(В редакции пункт 7.3.(б) применяется, если Заказчиком по Договору является ДЗО ОАО «РЖД»).
8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплате подлежат фактически выполненные работы по ТР-1 грузовых вагонов и связанные с ним услуги и расходы, документально подтвержденные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны подписывают акт сверки расчетов и проводят взаимные расчеты.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по ___ _________ 201_ года, а в части осуществления взаиморасчетов — до полного их завершения.
Действие настоящего Договора продлевается на каждый следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила своего желания (путем письменного уведомления) о прекращении действия настоящего Договора не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора.
9.2. Стороны настоящим согласовывают перечень документов, наличие которых будет являться основанием для оплаты ТР-1 грузовых вагонов:
счет, счет-фактура;
акт выполненных работ (оказанных услуг);
перечень вагонов, в отношении которых выполнен ТР-1;
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной и иной деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
9.5. Стороны согласовали предварительный обмен документами, предусмотренными настоящим Договором, с помощью электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи с последующим предоставлением оригиналов в сроки указанные в пунктах 2.2.1, 3.5 — 3.7 настоящего Договора.
9.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.8. К настоящему Договору прилагаются:
9.8.1. Форма заявки на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам (приложение N 1);
9.8.2. Перечень эксплуатационных вагонных депо Подрядчика (приложение N 2);
9.8.3. Перечень неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению в ТР-1 (приложение N 3);
9.8.4. Ставка сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования ВЧДЭ (приложение N 4);
9.8.5. Адреса и платежные реквизиты СП ЦДИ (приложение N 5);
9.8.6. Форма акта выполненных работах (оказанных услуг) (приложение N 6);
9.8.7. Форма перечня вагонов, в отношении которых выполнен ТР-1 (приложение N 7).
10. Адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик: Заказчик:
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
От Подрядчика От Заказчика
_______________ _____________ _______________ _____________
Приложение N 1
к Договору N _______
от «___» ________ 201_ г.
Форма заявки на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам
|
N п/п |
Дата |
Наименование |
N вагона |
|
1 |
|||
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
n |
|||
|
Итого вагонов |
|||
От Заказчика:
_____________
От Подрядчика От Заказчика
________________ ________________
Приложение N 2
к Договору N _______
от «___» ________ 201_ г.
Перечень эксплуатационных вагонных депо Подрядчика
|
1 |
ВЧДэ Санкт-Петербург- |
28 |
ВЧДэ Ртищево |
55 |
ВЧДэ Войновка |
|
2 |
ВЧДэ Новосокольники |
29 |
ВЧДэ Лиски |
56 |
ВЧДэ Смычка |
|
3 |
ВЧДэ Бологое |
30 |
ВЧДэ Стойленская |
57 |
ВЧДэ Сургут |
|
4 |
ВЧДэ Петрозаводск |
31 |
ВЧДэ Валуйки |
58 |
ВЧДэ Входная |
|
5 |
ВЧДэ Апатиты |
32 |
ВЧДэ Казинка |
59 |
ВЧДЭ Инская |
|
6 |
ВЧДэ Волховстрой |
33 |
ВЧДэ Кочетовка |
60 |
ВЧДэ Тайга |
|
7 |
ВЧДэ Санкт-Петербург- |
34 |
ВЧДэ Пенза |
61 |
ВЧДэ Белово |
|
8 |
ВЧДэ Калининград |
35 |
ВЧДэ Октябрьск |
62 |
ВЧДэ Новокузнецк- |
|
9 |
ВЧДэ Орехово-Зуево |
36 |
ВЧДэ Дема |
63 |
ВЧДЭ Алтайская |
|
10 |
ВЧДэ Перово |
37 |
ВЧДэ Круглое поле |
64 |
ВЧДэ Боготол |
|
11 |
ВЧДэ Бирюлево |
38 |
ВЧДэ Кинель |
65 |
ВЧДэ Красноярск- |
|
12 |
ВЧДэ Бекасово |
39 |
ВЧДэ Батайск |
66 |
ВЧДэ Абакан |
|
13 |
ВЧДэ Тула |
40 |
ВЧДэ Лихая |
67 |
ВЧДэ Иркутск- |
|
14 |
ВЧДэ Орел |
41 |
ВЧДЭ Мин. Воды |
68 |
ВЧДэ Улан-Удэ |
|
15 |
ВЧДэ Рязань |
42 |
ВЧДэ Краснодар |
69 |
ВЧДэ Северобайкальск |
|
16 |
ВЧДэ Смоленск |
43 |
ВЧДэ Махачкала |
70 |
ВЧДэ Тайшет |
|
17 |
ВЧДЭ Брянск |
44 |
ВЧДЭ Астрахань |
71 |
ВЧДэ Карымская |
|
18 |
ВЧДэ Горький — |
45 |
ВЧДэ М. Горький |
72 |
ВЧДэ Борзя |
|
19 |
ВЧДэ Лянгасово |
46 |
ВЧДэ Анисовка |
73 |
ВЧДэ Могоча |
|
20 |
ВЧДэ Агрыз |
47 |
ВЧДэ Челябинск |
74 |
ВЧДэ Белогорск |
|
21 |
ВЧДэ Юдино |
48 |
ВЧДэ Карталы |
75 |
ВЧДэ Хабаровск-2 |
|
22 |
ВЧДэ Ярославль- |
49 |
ВЧДэ Оренбург |
76 |
ВЧДэ Уссурийск |
|
23 |
ВЧДэ Буй |
50 |
ВЧДэ Курган |
77 |
ВЧДэ Комсомольск-на- |
|
24 |
ВЧДэ Лоста |
51 |
ВЧДэ Пермь- |
78 |
ВЧДэ Тында |
|
25 |
ВЧДэ Исакогорка |
52 |
ВЧДэ Березники- |
79 |
ВЧДэ Южно-Сахалинск |
|
26 |
ВЧДэ Сольвычегодск |
53 |
ВЧДэ Екатеринбург- |
||
|
27 |
ВЧДэ Воркута |
54 |
ВЧДэ Каменск- |
||
От Подрядчика От Заказчика
________________ ________________
Приложение N 3
к Договору N _______
от «___»_________ 201_ г.
Перечень неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению при ТР-1
|
Код неисправности |
Полное наименование неисправности |
Примечание |
|
207 |
Ослабление крепления скользуна |
|
|
208 |
Износ колпака скользуна |
|
|
210 |
Отсутствие колпака скользуна |
|
|
211 |
Излом колпака скользуна |
|
|
212 |
Трещина колпака скользуна |
|
|
213 |
Отсутствие/смещение пружин |
в случае |
|
214 |
Излом пружин |
в случае |
|
218 |
Трещина/излом клина гасителя колебаний |
в случае |
|
219 |
Завышение/занижение фрикционного клина относительно |
|
|
220 |
Несоответствие зазоров скользуна |
|
|
225 |
Неисправность опорной прокладки в буксовом проеме |
в случае |
|
226 |
Трещина/откол подвижной планки тележки 18-100, |
|
|
228 |
Неисправность полимерной накладки |
|
|
231 |
Выпадение ролика скользуна |
|
|
232 |
Излом упругого элемента ролика скользуна |
|
|
302 |
Провисание автосцепки |
|
|
313 |
Повреждение предохранителя от саморасцепа |
|
|
344 |
Трещина/излом клина (валика) тягового хомута |
|
|
345 |
Нарушение крепления клина тягового хомута |
|
|
350 |
Обрыв/ослабление болта поддерживающей планки |
|
|
360 |
Излом/ослабление крепления расцепного привода |
|
|
361 |
Излом державки расцепного привода |
|
|
363 |
Излом рычага расцепного привода |
|
|
380 |
Трещина/излом центрирующей балки |
|
|
381 |
Обрыв/трещина маятниковой подвески |
|
|
385 |
Отсутствие пружин маятниковой подвески у 8-осных |
|
|
406 |
Неисправность разобщительного крана |
|
|
408 |
Срыв корончатой гайки триангеля |
|
|
410 |
Неисправность тройника |
|
|
440 |
Ослабление крепления труб воздухопровода и |
|
|
441 |
Обрыв/излом магистрали воздухопровода и подводящих |
|
|
442 |
Неисправность соединительных рукавов |
|
|
443 |
Излом рычагов и тормозных тяг |
|
|
445 |
Завар башмака |
|
|
446 |
Излом предохранительных скоб горизонтальных тяг |
|
|
447 |
Разрегулирование рычажной передачи |
|
|
448 |
Неисправность ручного стояночного тормоза |
|
|
449 |
Неисправность автоматического стояночного тормоза |
|
|
501 |
Перекос кузова более 75 мм |
|
|
502 |
Уширение кузова более 75 мм на одну сторону |
|
|
503 |
Обрыв сварного шва стойки |
|
|
504 |
Обрыв сварных швов раскосов |
|
|
505 |
Повреждение стоек |
|
|
506 |
Повреждение обвязочных брусьев |
|
|
507 |
Повреждение дверных брусьев |
|
|
508 |
Повреждение потолочных дуг |
|
|
530 |
Повреждения крыши |
|
|
531 |
Повреждение обшивки кузова |
|
|
532 |
Повреждение пола |
|
|
533 |
Повреждение переходной площадки |
|
|
535 |
Отсутствие дверного упора |
|
|
536 |
Повреждение крепления двери |
|
|
537 |
Неисправность запора двери |
|
|
539 |
Повреждение крышки люка и петель |
|
|
540 |
Неисправность запора люка |
|
|
542 |
Повреждение бортов платформы |
|
|
543 |
Неисправность петель, запоров бортов платформы |
|
|
547 |
Ослабление/обрыв пояса крепления котла цистерны |
|
|
549 |
Неисправность погрузочно-разгрузочных механизмов |
|
|
550 |
Повреждение воздушных магистралей |
|
|
551 |
Излом/изгиб козырька дверного рельса верхнего |
|
|
553 |
Повреждение (обрыв) лестниц/поручней/подножек |
|
|
554 |
Повреждение/изгиб дверных рельсов |
|
|
555 |
Обрыв/трещина кронштейна шарнирного соединения |
|
|
556 |
Нарушение крепления крыши крытых вагонов |
|
|
559 |
Отсутствие порога двери полувагона |
|
|
560 |
Излом порога двери полувагона |
|
|
561 |
Изгиб порога двери полувагона |
|
|
562 |
Отсутствие валика двери |
|
|
604 |
Трещина скользуна на шкворневой балке |
|
|
605 |
Ослабление крепления скользуна на шкворневой балке |
|
|
609 |
Трещина, переходящая с горизонтальной на |
|
|
610 |
Продольная трещина в балках рамы длиной более 300 |
|
|
613 |
Длина вертикальной/наклонной трещины на одной |
|
|
614 |
Обрыв по сварке, разрыв накладок |
|
|
615 |
Трещина/излом верхнего/вертикального листа |
|
|
616 |
Излом/трещина промежуточных балок |
|
|
617 |
Излом крепления фитингового упора |
|
|
618 |
Излом/трещина/обрыв раскосов |
|
|
621 |
Трещина концевых балок |
|
|
623 |
Разрыв верхнего/вертикального листа поперечной |
|
|
624 |
Излом крепления скользуна на шкворневой балке |
|
|
625 |
Отсутствие верхнего/вертикального листа поперечной |
Примечание:
В случае невозможности отремонтировать вагон в рамках данного договора вагон перебраковывается в ТР-2.
От Подрядчика От Заказчика
________________ ________________
Приложение N 4
к Договору N _______
от «___» ________ 201_ г.
Ставка сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования ВЧДЭ
|
Наименование |
Наименование |
Наименование ремонтного |
Ставка сбора |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
От Подрядчика От Заказчика
________________ ________________
Приложение N 5
к Договору N _______
от «___» ________ 201_ г.
Адреса и платежные реквизиты дирекций инфраструктуры — структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры —
филиала ОАО «РЖД»
От Подрядчика От Заказчика
________________ ________________
Приложение N 6
к Договору N _______
от «___» ________ 201_г.
Акт о выполненных работах (оказанных услугах)
(Форма)
┌───────┐
│ Код │
├───────┤
Форма по ОКУД│0305867│
├───────┤
Заказчик по ОКПО│ │
──────────────────────────────────────────────────── ├───────┤
организация БЕ│ │
───────────────────────────────────────────────────────────────── ├───────┤
структурное подразделение, адрес по ОКПО│ │
Исполнитель (Подрядчик) │ │
─────────────────────────────────────── ├───────┤
организация БЕ│ │
───────────────────────────────────────────────────────────────── └───────┘
Структурное подразделение, адрес
┌─────────┬────────┐
│ Номер │ Дата │
├─────────┼────────┤
АКТ │ │ │
└─────────┴────────┘
о выполненных работах (оказанных услугах)
по
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(договору (наряд-заказу), наименование договора
(наряд-заказа), его дата, номер)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ
──────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(должность, Ф.И.О., основание (доверенность, ее дата,
номер))
и представитель ЗАКАЗЧИКА ────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(должность, Ф.И.О., основание (доверенность, ее дата, номер))
составили настоящий акт о том, что работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по ────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(наименование работ (этапа))
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
в период с «___» «_________» 20___г. по «___» «________» 20___г.
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ выполнено работ │
│ Наименование видов и этапов │ ├──────────┬────────┬───────────────┤
│ выполненных работ │ ед. изм │количество│цена за │ │
│ │ │ │единицу,│стоимость, руб.│
│ │ │ │ руб. │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┼───────────────┤
Итого│ │
├───────────────┤
НДС│ │
├───────────────┤
Итого с НДС│ │
└───────────────┘
соответствуют
─────────────────────────
(договора (наряд-заказа))
Работу сдал: Работу принял:
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
───────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────
(должность) (должность)
───────────────────────── ───────────── ───────────── ───────────────
(расшифровка (расшифровка
(подпись) подписи) (подпись) подписи)
М.П. М.П.
От Подрядчика От Заказчика
_________________ ________________
Приложение N 7
к Договору N _______
от «___» ________ 201_г.
(форма)
Перечень вагонов, в отношении которых выполнены работы по ППВ в объеме ТР-1
с ___ _______ 201__года по ___ __________ 201 __ года
|
N |
Наименование |
Номер |
Цена |
Ставка сбора за |
Стоимость работ, |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
|||||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
.. |
|||||
|
n |
|||||
|
Итого: |
|||||
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
───────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────
(должность) (должность)
─────────────────── ────────────── ────────────── ───────────────────
(расшифровка (расшифровка
(подпись) подписи) (подпись) подписи)
М.П. М.П.
От Подрядчика От Заказчика
________________ ________________