Распоряжение ОАО РЖД от 16.01.2009 N 66р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 января 2009 г. N 66р
О внесении изменений и дополнения в Регламент взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ОАО «РЖД», железными дорогами, функциональными филиалами ОАО «РЖД» и ООО «Энергопромсбыт» по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок) потребителей к объектам хозяйства электроснабжения ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2008 г. N 637р
1. Внести следующие изменения и дополнение в Регламент взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ОАО «РЖД», железными дорогами, функциональными филиалами ОАО «РЖД» и ООО «Энергопромсбыт» по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок) потребителей к объектам хозяйства электроснабжения ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2008 г. N 637р (далее — Регламент):
1.1. Подпункт 3.3.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.5. при отсутствии замечаний по подпунктам 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Регламента в течение 10-и (десяти) рабочих дней на основании представленного железной дорогой проекта технических условий (приложение N 2 к настоящему Регламенту) разрабатывает технические условия в соответствии с типовой формой договора технологического присоединения (приложение N 2А к настоящему Регламенту).».
1.2. Подпункт 3.3.6 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.6. после выполнения работ по подпунктам 3.3.1 — 3.3.5 настоящего Регламента ООО «Энергопромсбыт» направляет Заявителю на рассмотрение договор на технологическое присоединение, неотъемлемым приложением к которому являются технические условия, утвержденные ООО «Энергопромсбыт» в соответствии с типовой формой (приложение N 2А к настоящему Регламенту.)».
1.3. Подпункт 3.3.7 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.7. производит согласование технических условий (приложение N 1 к договору технологического присоединения) с субъектом оперативно-диспетчерского управления (если присоединяемая мощность более 750 кВА.)».
1.4. Подпункт 3.3.8 Регламента исключить.
1.5. Приложение N 2 к Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Дополнить Регламент приложением N 2А (прилагается).
2. Установить, что с 16 января 2009 г. Регламент распространяется на заявки свыше 15 кВА на точку присоединения.
3. Установить, что отчет по заключенным договорам технологического присоединения в отношении заявок менее 15 кВА на точку присоединения представляется железными дорогами в ООО «Энергопромсбыт» ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца.
4. Генеральному директору ООО «Энергопромсбыт» Кузнецову А.И. (по согласованию) обеспечить методологическое сопровождение процессов технологического присоединения в отношении заявок менее 15 кВА на точку присоединения.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Департамента электрификации и электроснабжения Федотова А.А.
Вице-президент ОАО «РЖД»
В.Б.Воробьев
Приложение N 1
к Договору «Технологического
присоединения к электрическим
сетям ОАО «РЖД»
N___ от «__»__________200 г.
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Филиал ОАО «СО ЕЭС»……..РДУ ООО «Энергопромсбыт»
__________________/ / __________________/ /
М.П. М.П.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на технологическое присоединение электроустановок…
(типовая форма)
Заявитель:…
Юридический адрес:…
Почтовый адрес:…
Тел/Факс:…/…
Местоположение электроустановок:…
1. ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Указывается объект электросетевого хозяйства (РУ подстанции (станции), ВЛ (КЛ)), класс напряжения.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
2.1. Указывается максимальная активная мощность электроустановок и их технические характеристики (постоянная, сезонная, временная и т.д.), количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов, схемы РУ, режим использования реактивной мощности.
2.2. Указывается обеспечиваемая сетевой компанией категория по надежности электроснабжения (только для электроприемников).
2.3. Указывается характер нагрузки потребителя электрической энергии и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока.
3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
3.1. Перечень новых и реконструируемых электросетевых объектов, необходимых для осуществления технологического присоединения электроустановок Заказчика.
В данном пункте указываются объекты, необходимые для осуществления технологического присоединения электроустановок Заявителя, с основными техническими характеристиками, включая объекты Заявителя по списку.
3.2. Надежность электроснабжения.
3.2.1. В данном пункте дать обоснование обеспечения указанной в пункте 2.2 категории по надежности электроснабжения (наличие источников питания, резервирование трансформаторов и линий электропередачи и т.п.).
3.2.2. В данном пункте указывается типовая фраза «Перечень и мощность токоприемников, которые могут быть отключены устройствами ПА, уточнить проектом и согласовать с___.
3.3. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности:
В данном пункте указывается типовая фраза:
«Устанавливаются в договоре об осуществлении технологического присоединения, заключаемом между ОАО «РЖД» и Заявителем, и в Акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности.
3.4. Учет электрической энергии.
Указываются следующие типовые пункты:
3.4.1. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94.
3.4.2. Предусмотреть организацию ежедневной передачи данных в… по всем точкам учета, определенным согласно пункту 3.4.1.
3.4.3. Провести испытания на присвоение класса качества системе учета.
3.4.4. Тип оборудования и проектные решения по системе учета согласовать с СП «Энергосбыт» железной дороги.
3.5. Общие требования:
3.5.1. Электромонтажные и пусконаладочные работы, проверку и испытания провести только силами специализированных организаций имеющих право допуска на объекты ОАО «РЖД» с приложением лицензий на соответствующие виды работ и полного пакета протоколов проверок и испытаний, в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
3.5.2. Подача напряжения на электроприемники потребителя будет произведена только после выполнения ТУ Заказчиком и допуска инспектора Ростехнадзора, определения границ эксплуатационной и балансовой ответственности с согласованием акта разграничения с ________ дистанцией электроснабжения, заключения договора с ________ дистанцией электроснабжения на техническое обслуживание устройств электроснабжения, изданием приказа по ЭЧ-__ на включение оборудования под рабочее напряжение, заключения соглашения о техническом взаимодействии с «Энергосбыт» железной дороги филиала ОАО «РЖД», оформления договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией.
3.6. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению:
В данном пункте указывается срок осуществления технологического присоединения на полную мощность, а также определяется поэтапный ввод пусковых комплексов и график набора нагрузки Заявителем до полной величины., (в зависимости от мощности, требуемой Заявителю, 1 или 2 года в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению (Постановление Правительства РФ N 861 в ред. Постановления Правительства 168 от 21.03.2007 г.))
4. УКАЗАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
4.1. Разработать проектную документацию по внешнему электроснабжению электроустановок Заявителя. Согласовать техническое задание на проектирование и проектную документацию с филиалом ОАО «РЖД» — ……… железной дорогой и ………… дистанцией электроснабжения, СП «Энергосбыт» ………… железной дороги и Ростехнадзором и … (указываются организации, согласование с которыми также необходимо)
4.2. В проекте выполнить:
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
5.1. Указывается следующая типовая фраза: «Настоящие технические условия вступают в силу с момента подписания Договора технологического присоединения между ОАО «РЖД» и Заявителем, определяющего объемы, сроки и источники финансирования, необходимые для осуществления технологического присоединения электроустановок Заявителя».
5.2. Указывается следующая типовая фраза: «Срок действия настоящих технических условий» — … год(а) (не менее 2-х лет и не более 5-ти лет).
5.3. Указывается следующая типовая фраза: «По истечении срока действия технических условий или изменении условий заявки Заказчик обязан получить новые технические условия».
от Исполнителя: от Заказчика:
_______________/ _______________/
Приложение N 2
к Регламенту взаимодействия между
структурными подразделениями центрального
аппарата ОАО «РЖД», железными дорогами,
функциональными филиалами ОАО «РЖД» и
ООО «Энергопромсбыт» по вопросам
технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
к объектам хозяйства электроснабжения
ОАО «РЖД»
УТВЕРЖДАЮ:
ООО «Энергопромсбыт»
____________/ /
М.П.
Проект
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
на технологическое присоединение электроустановок…
(типовая форма)
Заявитель:…
Юридический адрес:…
Почтовый адрес:…
Тел/Факс:…/…
Местоположение электроустановок:…
1. ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Указывается объект электросетевого хозяйства (РУ подстанции (станции), ВЛ (КЛ)), класс напряжения.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
2.1. Указывается максимальная активная мощность электроустановок и их технические характеристики (постоянная, сезонная, временная и т.д.), количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов, схемы РУ, режим использования реактивной мощности.
2.2. Указывается обеспечиваемая сетевой компанией категория по надежности электроснабжения (только для электроприемников).
2.3. Указывается характер нагрузки потребителя электрической энергии и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока.
3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
3.1. Перечень новых и реконструируемых электросетевых объектов, необходимых для осуществления технологического присоединения электроустановок Заказчика.
В данном пункте указываются объекты, необходимые для осуществления технологического присоединения электроустановок Заявителя, с основными техническими характеристиками, включая объекты Заявителя по списку.
3.2. Надежность электроснабжения.
3.2.1. В данном пункте дать обоснование обеспечения указанной в пункте 2.2 категории по надежности электроснабжения (наличие источников питания, резервирование трансформаторов и линий электропередачи и т.п.).
3.2.2. В данном пункте указывается типовая фраза «Перечень и мощность токоприемников, которые могут быть отключены устройствами ПА, уточнить проектом и согласовать с_______.
3.3. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности:
В данном пункте указывается типовая фраза:
«Устанавливаются в договоре об осуществлении технологического присоединения, заключаемом между ОАО «РЖД» и Заявителем, и в Акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности.
3.4. Учет электрической энергии. Указываются следующие типовые пункты:
3.4.1. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94.
3.4.2. Предусмотреть организацию ежедневной передачи данных в … по всем точкам учета, определенным согласно пункту 3.4.1.
3.4.3. Провести испытания на присвоение класса качества системе учета.
3.4.4. Тип оборудования и проектные решения по системе учета согласовать с СП «Энергосбыт» железной дороги.
3.5. Общие требования:
3.5.1. Электромонтажные и пусконаладочные работы, проверку и испытания провести только силами специализированных организаций имеющих право допуска на объекты ОАО «РЖД» с приложением лицензий на соответствующие виды работ и полного пакета протоколов проверок и испытаний, в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
3.5.2. Подача напряжения на электроприемники потребителя будет произведена только после выполнения ТУ Заказчиком и допуска инспектора Ростехнадзора, определения границ эксплуатационной и балансовой ответственности с согласованием акта разграничения с_______ дистанцией электроснабжения, заключения договора с ______ дистанцией электроснабжения на техническое обслуживание устройств электроснабжения, изданием приказа по ЭЧ-__ на включение оборудования под рабочее напряжение, заключения соглашения о техническом взаимодействии с «Энергосбыт» железной дороги филиала ОАО «РЖД», оформления договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией.
3.6. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению:
В данном пункте указывается срок осуществления технологического присоединения на полную мощность, а также определяется поэтапный ввод пусковых комплексов и график набора нагрузки Заявителем до полной величины., (в зависимости от мощности, требуемой Заявителю, 1 или 2 года в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению (Постановление Правительства РФ N 861 в ред. Постановления Правительства 168 от 21.03.2007 г.))
4. УКАЗАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
4.1. Разработать проектную документацию по внешнему электроснабжению электроустановок Заявителя. Согласовать техническое задание на проектирование и проектную документацию с филиалом ОАО «РЖД» -……… железной дорогой и……………… дистанцией электроснабжения, СП «Энергосбыт» ………… железной дороги и Ростехнадзором и … (указываются организации, согласование с которыми также необходимо)
4.2. В проекте выполнить:
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
5.1. Указывается следующая типовая фраза: «Настоящие технические условия вступают в силу с момента подписания Договора технологического присоединения между ОАО «РЖД» и Заявителем, определяющего объемы, сроки и источники финансирования, необходимые для осуществления технологического присоединения электроустановок Заявителя».
5.2. Указывается следующая типовая фраза: «Срок действия настоящих технических условий» — … год(а) (не менее 2-х лет и не более 5-ти лет).
5.3. Указывается следующая типовая фраза: «По истечении срока действия технических условий или изменении условий заявки Заказчик обязан получить новые технические условия».
Начальник Службы электроснабжения
(подпись начальника службы электрификации
соответствующего филиала ОАО «РЖД» —
балансодержателя объекта)
Начальник Энергосбыта
(подпись начальника Энергосбыта
соответствующего филиала ОАО «РЖД» —
балансодержателя объекта)
Приложение N 2 А к Регламенту
взаимодействия между структурными
подразделениями центрального аппарата
ОАО «РЖД», железными дорогами,
функциональными филиалами ОАО «РЖД» и
ООО «Энергопромсбыт» по вопросам
технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
к объектам хозяйства электроснабжения ОАО «РЖД»
Договор N_______
технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД»
(типовая форма)
г. Москва «__»__________2008 г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», от имени которого выступает общество с ограниченной ответственностью «Энергопромсбыт», в лице заместителя генерального директора Степанова Евгения Николаевича, действующего на основании договора с ОАО «РЖД» от 14 сентября 2007 г. N 1010 и доверенности от 2 апреля 2008 г. N 388-ДП, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД», характеризующиеся следующими признаками:
единовременная разрешенная нагрузка:_____;
напряжение питания:_____;
категория надежности:______.
Заказчик оплачивает указанные услуги.
Все действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД» выполняются в соответствии с Техническими условиями на технологическое присоединение электроустановок (приложение N 1 к настоящему Договору) (далее — Технические условия).
Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, определенных Техническими условиями в качестве обязательств, исполняемых Заказчиком, производится Заказчиком за счет собственных средств.
1.2. Под технологическим присоединением Стороны понимают оказываемую Исполнителем комплексную услугу, обеспечивающую фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.
1.3. Мероприятия Исполнителя по проведению технологического присоединения Заказчика подразделяются на три этапа.
Первый этап включает:
а) подготовку и выдачу Технических условий Исполнителем;
б) разработку проектно-сметной документации и составление калькуляции затрат, включаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в состав платы за технологическое присоединение в соответствии с приложением 3 Методических указаний по определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 23 октября 2007 г. N 277-Э/7;
в) согласования стоимости технологического присоединения путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору;
Второй этап включает:
а) проведение Исполнителем мероприятий, необходимых для присоединения энергопринимающих устройств Заказчика;
б) проверку Исполнителем выполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных Техническими условиями;
в) составление акта о выполнении Технических условий Заказчиком;
Третий этап включает:
а) выполнение фактических действий по присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД» и обеспечению работы этих устройств;
б) составление акта о технологическом присоединении Заказчика.
Исполнитель в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выполнения каждого из указанных этапов составляет акт сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД», подписывает его со своей стороны и направляет его Заказчику. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать акт сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД», или представить мотивированный отказ от его подписания. В случае отсутствия в указанный срок мотивированного отказа со стороны Заказчика и неподписания акта сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД», последний считается согласованным Сторонами и является подтверждением надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по соответствующему этапу без подписи Заказчика.
1.4. Присоединение энергопринимающих устройств производится от ___________________________________________железной дороги-филиала ОАО «РЖД» и необходимо для электроснабжения энергетических установок (далее — Объект), расположенных по адресу:
Заказчику принадлежит право владения и пользования Объектом на основании __________________.
1.5. Объем работ Заказчика и Исполнителя, необходимый для присоединения энергопринимающих устройств Заказчика, определяется Техническими условиями.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В течение срока действия Технических условий, при надлежащем выполнении Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Договора, выполнить первый этап мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Договора.
В случае нарушения Заказчиком срока, определенного подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить срок выполнения Технических условий с учетом соответствующего срока просрочки Заказчика.
2.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты очередного платежа, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Договора, направить Заказчику счет на оплату соответствующего платежа.
2.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о выполнении мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, проверить выполнение указанных мероприятий и направить Заказчику акт о выполнении Технических условий либо предписание об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий.
2.1.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, проверить выполнение указанных мероприятий и направить Заказчику акт о выполнении Технических условий либо новое предписание об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий.
2.1.5. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты завершения первого этапа мероприятий по технологическому присоединению составить, подписать и направить Заказчику акт сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД», первого этапа мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Договора в 2 (двух) экземплярах.
2.1.6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о выполнении Технических условий осуществить фактические действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД».
Фактические действия по вводу в работу энергопринимающих устройств осуществляются при условии полного внесения Заказчиком платы за технологическое присоединение, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Договора, выполнения Технических условий со стороны Исполнителя и Заказчика, получения от Заказчика нотариально заверенной копии разрешения уполномоченного органа государственного надзора на допуск энергопринимающего устройства Заказчика в эксплуатацию, а также заключения Заказчиком и представления им Исполнителю нотариально заверенных копий договоров энергоснабжения с энергоснабжающей организацией и договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с соответствующими сетевыми организациями.
2.1.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения фактических действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети Исполнителя составить, подписать и направить Заказчику:
Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Заказчика и Исполнителя в 5 (пяти) экземплярах.
Акт о технологическом присоединении в 2 (двух) экземплярах, подтверждающий наличие у Заказчика энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети Исполнителя.
Акт сдачи-приемки услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД», подтверждающий полное исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
2.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного запроса о порядке выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, направить Заказчику письменный ответ на такой запрос.
2.2. Исполнитель вправе:
Запрашивать и получать от Заказчика информацию о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, и иных обязанностей Заказчика; осматривать место выполнения указанных мероприятий, проверять качество и полноту выполнения этих мероприятий.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Перечислить на расчетный счет ООО «Энергопромсбыт» плату за оказание услуг по технологическому присоединению в порядке и сроки, определенные пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Договора. Обязанности Заказчика по внесению платежей, предусмотренных указанными пунктами настоящего Договора, считаются исполненными в момент поступления соответствующего платежа на расчетный счет ООО «Энергопромсбыт».
2.3.2. Выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, в течение срока их действия, и в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выполнения указанных мероприятий письменно уведомить об этом Исполнителя.
2.3.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя предписания об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, устранить указанные в предписании замечания и письменно сообщить об этом Исполнителю.
2.3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта о выполнении Технических условий направить Исполнителю копию разрешения уполномоченного органа государственного надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заказчика (при присоединении объектов, которые в момент подачи заявки на присоединение находились на стадии строительства).
2.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки услуг первого этапа выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Договора, подписать указанный акт и предоставить Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного акта, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.
2.3.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности Заказчика и Исполнителя подписать и доставить Исполнителю 2 (два) экземпляра указанного акта либо мотивированный отказ от подписания указанного акта.
2.3.7. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта о технологическом присоединении подписать указанный акт и доставить 1 (один) его экземпляр Исполнителю либо мотивированный отказ от подписания акта.
2.3.8. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки услуг по проведению мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Договора, подписать указанный акт и доставить Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного акта либо доставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.
2.3.9. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя запроса о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, доставить Исполнителю письменный ответ на такой запрос.
Допускать уполномоченных представителей Исполнителя к месту проведения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями.
2.3.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего Договора, письменно известить Исполнителя о таких изменениях.
2.4. Заказчик вправе:
Запрашивать и получать у Исполнителя письменные разъяснения порядка выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями.
3. Плата за технологическое присоединение
3.1. Технологическое присоединение для данной категории потребителя осуществляется по индивидуальному проекту в соответствии с приказом ФСТ России от 23 октября 2007 г. N 277-Э/7 и пунктом 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, и утверждается ____________ (далее — Служба).
3.2. Полная стоимость и порядок оплаты этапов мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергетических установок Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя определяются по итогам разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, результатов проведения конкурсов, заключения договоров подряда и поставки оборудования, что оформляется путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Исполнитель, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты согласования стоимости технологического присоединения путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения, указанного в настоящем пункте, подает в Службу заявку на установление платы за технологическое присоединение энергетических установок по индивидуальному тарифу.
3.3. Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании проектно-сметной документации и калькуляции работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении в соответствии с формой приложения N 3 Методических указаний по определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 23 октября 2007 г. N 277-Э/7. Плата за технологическое присоединение для данной категории присоединения ориентировочно составляет -_______________ за кВА и, соответственно, в целом по настоящему Договору стоимость услуг по технологическому присоединению ориентировочно составляет-___________________, в том числе НДС (18%) -___________________.
Плата за технологическое присоединение в целом по настоящему Договору автоматически пересматривается с даты получения Сторонами решения Службы об установлении платы за технологическое присоединение для Объекта и принимается Сторонами равной размеру, установленному Службой с даты принятия решения об утверждении платы за технологическое присоединение.
3.4. Заказчик перечисляет на расчетный счет ООО «Энергопромсбыт», указанный в разделе 8 настоящего Договора, аванс в размере_______________, в том числе НДС (18%) -________________, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора. Денежные средства по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком на расчетный счет ООО «Энергопромсбыт» на основании договора Исполнителя с ООО «Энергопромсбыт» от 14 сентября 2007 г. N 1010.
3.5. Окончательные взаиморасчеты Стороны производят на основании актов сдачи-приемки услуг по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, предусмотренных подпунктом 2.1.7 настоящего Договора.
3.6. Обязательства Заказчика, определенные Техническими условиями, выполняются за его счет.
4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение Исполнителем срока, определенного в подпункте 2.1.1 настоящего Договора, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя уплаты пени за каждый день просрочки в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, уплаченной Заказчиком, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы, уплаченной Заказчиком.
4.2. За нарушение Заказчиком срока оплаты, установленного в пункте 3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе начислить и потребовать от Заказчика уплаты пени за каждый день просрочки в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате Заказчиком, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости услуг, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае если Заказчик отказался от исполнения настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические расходы, понесенные Исполнителем, в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при просрочке исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 20 (двадцать) календарных дней. О расторжении договора Исполнитель уведомляет Заказчика заказным письмом с уведомлением о вручении. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о расторжении настоящего Договора, за исключением случая исполнения Заказчиком в указанный срок обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором.
При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора со стороны Исполнителя в соответствии с настоящим пунктом Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные им по настоящему Договору, за исключением стоимости фактически понесенных Исполнителем расходов в связи с исполнением настоящего Договора и пени, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Договора.
При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора со стороны Исполнителя в соответствии с настоящим пунктом в случае если стоимость фактически понесенных Исполнителем расходов в связи с исполнением настоящего Договора и пени, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Договора, больше фактически оплаченных по настоящему Договору Заказчиком средств, Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней оплачивает Исполнителю разницу между указанной стоимостью и фактически оплаченными по настоящему Договору Заказчиком средствами.
5. Порядок разрешения споров
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним (в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению путем устных и письменных переговоров, а при отсутствии согласия по спорному вопросу — в Арбитражном суде г. Москвы.
6. Действие Договора и прочие условия
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение 2 (двух) лет.
6.2. В случае принятия Службой решения об отказе в утверждении размера платы за технологическое присоединение в объеме, предусмотренном согласованной Сторонами калькуляцией, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора (далее — Плата), или не утверждения Платы в срок, позволяющий Сторонам выполнить условия настоящего Договора, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определят новые сроки оказания услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети ОАО «РЖД». В случае отказа и/или уклонения Заказчика от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, настоящий Договор подлежит расторжению, в этом случае Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы.
6.3. В случае утверждения Службой Платы в размере, меньшем фактической стоимости выполнения мероприятий по технологическому присоединению, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором обязуются предусмотреть перераспределение обязанностей Сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в сторону увеличения объема мероприятий, подлежащих выполнению Заказчиком за свой счет и своими силами, пропорционально сумме, на которую была уменьшена Плата, и с учетом объемов фактически выполненных Исполнителем работ. В случае отказа и/или уклонения Заказчика от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору Исполнитель вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Заказчик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
6.5. Заказчик вправе рекомендовать Исполнителю для выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, третьих лиц (подрядчик по строительным работам, исполнитель по договору проектирования и т.п.). В этом случае условия договора с указанным третьим лицом должны быть письменно согласованы Заказчиком путем визирования договора или иным способом (далее — Согласованное третье лицо).
В случае привлечения Исполнителем к выполнению мероприятий Согласованных третьих лиц, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение сроков исполнения настоящего Договора (в том числе по пункту 4.1 настоящего Договора) и иных обязанностей по Договору, если это вызвано неисполнением Согласованным третьим лицом своих обязательств перед Исполнителем.
6.6. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора, а также соглашений, заключенных во исполнение настоящего Договора, является конфиденциальной и подлежит разглашению третьим лицам лишь в том случае, если обязанность ее разглашения предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.7. Стороны признают, что на их правоотношения, возникающие в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, распространяются правила, закрепленные Регламентом взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ОАО «РЖД», железными дорогами, функциональными филиалами ОАО «РЖД» по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок) потребителей к объектам хозяйства энергоснабжения ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2008 г. N 637р.
6.8. Настоящий Договор составлен 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, а также 1 (один) экземпляр для ООО «Энергопромсбыт».
7. Приложения к Договору
Приложение N 1 — Технические условия.
8. Реквизиты
|
Наименование |
ООО «Энергопромсбыт» |
ОАО «РЖД» (реквизиты |
ЗАКАЗЧИК: |
|
Место |
107078, г.Москва, |
107174, г.Москва, |
|
|
Почтовый |
107078, г.Москва, |
107174, г.Москва, |
|
|
ИНН |
7706284445 |
7708503727 |
|
|
КПП |
770801001 |
997650001 |
|
|
ОКПО |
13530521 |
00083262 |
|
|
ОГРН |
1027706023597 |
1037739877295 |
|
|
Банк |
ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
ОАО «Транскредитбанк» |
|
|
Расчетный |
40702810901800000087 |
40702810700104183001 |
|
|
Корр.счет |
30101810200000000593 |
30101810600000000562 |
|
|
БИК |
044525593 |
044525562 |
|
|
Телефон/факс |
(495) 933-21-83/ |
(495) 262-99-01 |
от Исполнителя: от Заказчика:
_________________/Е.H.Степанов ______________________/
по доверенности
С Регламентом взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ОАО «РЖД», железными дорогами, функциональными филиалами ОАО «РЖД» по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок) потребителей к объектам хозяйства энергоснабжения ОАО «РЖД» от 31.03.2008 г. N 637р Заказчик ознакомлен.
От Заказчика:_____________/